Договор на поставку лекарственных средств

>>> Опубликовано: - 10.09.2017 - 391 Просмотров

Типовая форма государственного контракта (гражданско-правового договора) на поставку лекарственных средств. Если лекарственные средства приобретаются. Договор поставки лекарственных средств. Условия доставки термолабильных лекарственных средств.

Договор купли-продажи медикаментов

Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном заказом Покупателя. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более _____________ с даты _____________________. Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, уведомленный Покупателем о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

Принять весь переданный Товар. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. Настоящего Договора, или срока допоставки Товара, указанного в п.

Настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ___% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки. В случае нарушения Поставщиком установленного п. Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям об ассортименте, либо установленного п.

Договор купли-продажи медикаментов

Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям о качестве, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ___% от стоимости Товара, подлежащего передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п. Настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

договор на консультационные услуги образец скачать

За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде _________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз.

Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

Договор поставки лекарственных средств (выборка со склада поставщика)

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "___"__________ ____ г. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями Сторон.

В соответствии с настоящим Договором Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный Договором срок (или сроки) производимые или закупаемые им лекарственные средства и парафармацевтические товары (далее по тексту "Товар"). Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием по согласованному(ным) заказу(зам) Покупателя. Продавец принимает на склад и отпускает со склада, организует хранение, обеспечивает качество Товара в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 15.

N 80 "Об утверждении отраслевого стандарта "Правила оптовой торговли лекарственными средствами. Основные положения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19. Информация о Товаре должна соответствовать статье 43 ФЗ "О лекарственных средствах". Продавец передает Покупателю Товар в таре и (или) упаковке установленных соответствующими ГОСТ и ТУ.

Дополнительные требования к таре и упаковке Товара: ________________________________________________________. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. Ассортимент, количество, цена каждой единицы Товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем исходя из стоимости Товара на день отгрузки (или согласования цены) Товара и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и отражаются в согласованном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказ согласовывается путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. В случае обмена письменными документами заказ считается согласованным, если из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене, сроках поставляемого Товара, а также, при необходимости, о других существенных условиях поставки Товара.

Маркировка, оформление, качество, эффективность и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям ФЗ "О лекарственных средствах". Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п. Качество Товара подтверждается сертификатами качества. Остаточный срок годности поставляемого Товара должен быть не менее ______% от срока годности, установленного производителем на данный вид товара. Продавец отвечает за качество поставляемого Товара в течение всего срока годности.

Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте.

Обеспечить Покупателю после произведенной им оплаты доступ на склад Продавца для получения Товара. Обеспечить резервирование Товара после поступления от Покупателя заказа на Товар в течение срока, указанного в п. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т. Оплатить купленный Товар в срок, установленный в п. Предоставить образец печати и подписи должностного лица, имеющего право подписи на финансовых документах Покупателя.

Осуществить вывоз Товара со склада в течение срока, предусмотренного п. Требовать от Покупателя документ, подтверждающий произведенную Покупателем оплату Товара (платежное поручение и т. В случае нарушения срока, предусмотренного п. Настоящего Договора, отказаться от поставки Товара либо пересмотреть стоимость поставляемой партии Товара с учетом издержек по его (Товара) хранению. Издержки по хранению Товара оплачиваются в размере ___% от общей суммы заказа за каждый день просрочки оплаты Товара.

Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара и/или неоднократной невыборки Товара со стороны Покупателя. Требовать от Продавца готовности Товара для вывоза Покупателем со склада в срок, предусмотренный п. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок и/или неоднократного нарушения сроков поставки Товара. Оплатить Товар с отсрочкой платежа на срок, предусмотренный п.

Покупатель осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение ___________ дней после согласования заявки. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Продавцу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа (оплата по счету N ___________ от "__"_________ ____ г.

Договор купли-продажи медикаментов

С исполнением и круглой печатью банка, которое должно быть передано по факсу _________. При поступлении от Покупателя заказа на Товар он резервируется Продавцом за Покупателем. Срок, на который Товар может быть зарезервирован, не может превышать _____ дней. Если в течение этого срока Товар не будет оплачен и вывезен Покупателем со склада, Продавец будет иметь право на односторонний отказ от поставки Товара либо на односторонний пересмотр суммы Договора.

Поставка осуществляется путем выборки Товара Покупателем на складе Поставщика (самовывозом). Поставка Товара может быть осуществлена иным способом, но только после письменного согласования сторонами настоящего Договора этого способа. Продавец обеспечивает погрузку Товара в транспортное средство Покупателя своими силами и средствами в местонахождении Товара в количестве и ассортименте в соответствии с согласованными сторонами условиями заказа. Покупатель обязан предоставить транспортное средство под погрузку по адресу, указанному Продавцом, в течение _____ дней после согласования заказа на соответствующую партию Товара.

Товар принимается Покупателем по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Продавца (или изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству. Внутритарная приемка товара по количеству и качеству производится на складе Продавца комиссией из представителей Покупателя с участием эксперта Торгово-промышленной платы Российской Федерации (возможны иные варианты).

письмо о деловой репутации юридического лица образец для банка

По результатам приемки составляется акт экспертизы. Во всем остальном Покупатель руководствуется инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15. Претензии по количеству и качеству товара (за исключением скрытых дефектов изготовителя) могут быть заявлены Покупателем не позднее двадцати дней с даты поставки товара, претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности товара. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение десяти дней с даты ее получения.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента получения Товара у Продавца. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством России. В случае изъятия недоброкачественных Товаров из оборота решениями компетентных органов они возвращаются Продавцу. При этом переход права собственности на Товар от Продавца к Покупателю стороны признают не состоявшимся; Продавец возвращает Покупателю денежные средства, уплаченные по договору.

В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Товар, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора, при этом Покупатель должен возместить Продавцу штраф в размере ___% от общей суммы Договора. При необоснованном отказе от приемки Товара Покупатель возмещает Продавцу убытки в виде упущенной выгоды, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ на день оплаты. Товар, не соответствующий согласованному условию об ассортименте, качестве и количестве, считается принятым, если Покупатель в течение ________ дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от Товара.

Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент и количество которого не соответствуют данному Договору, он обязан согласовать с Продавцом в течение __ дней цену принятого Товара.

служебная записка на повышение зарплаты образец

За просрочку оплаты Товара, предусмотренную п. Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Покупателем своих обязательств Продавец вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.

Виновная сторона возмещает ущерб, связанный с вредом, нанесенным здоровью человека вследствие применения Товара, в соответствии со статьей 45 ФЗ "О лекарственных средствах". Виновная сторона несет ответственность за нарушение статьи 31 ФЗ "О лекарственных средствах". Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

образец штатного расписания строительной организации

Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. По спорным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются параграфом 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ "О лекарственных средствах", Законом РФ "О защите прав потребителей". Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "___"__________ ____ г.

образец заполнения конвертов по россии

Срок поставки Товара по каждой согласованной сторонами заявке является существенным условием Договора. При подписании настоящего Договора Продавец предъявляет, а Покупатель подтверждает, что ознакомлен с лицензией N _____________, выданной Продавцу "__"_____ ____ г. Которая дает право Продавцу осуществлять следующие виды деятельности: получение, хранение, доставку, оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции аптечным, лечебно-профилактическим учреждениям, контроль за их хранением и качеством.

Без права получения, реализации и хранения наркотических, ядовитых, сильнодействующих лекарственных средств, согласно спискам Постоянного комитета по контролю наркотиков. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон. По вопросам составления и экспертизе договоров, дополнительных соглашений, исковых заявлений, других документов рекомендуем, обратится к нашим юристам по тел.

Дальнейшем "Продавец", в лице ___________________________________, (должность, ф. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю медикаменты и товары парафармации (далее по тексту "Товар") по согласованному заказу Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него определенные Договором денежные средства (цену). Ассортимент, количество, цена единицы Товара и общая сумма Договора определяются Продавцом по согласованию с Покупателем исходя из стоимости Товара на день отгрузки (или согласования цены) Товара, предоставляемых услуг и продолжительности отсрочки платежа Покупателю и отражаются в утвержденном сторонами заказе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказ утверждается путем составления одного документа, подписанного уполномоченными представителями сторон, либо путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. В случае обмена письменными документами заказ считается утвержденным, если из содержания перечисленных в настоящем пункте документов можно сделать однозначный вывод о согласовании сторонами условий о количестве, ассортименте, цене поставляемого Товара, а также, при необходимости, о других существенных условиях поставки Товара.

Продавец обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных сторонами количестве и ассортименте. Увеличение Продавцом цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия соглашения о цене Товара не допускается, кроме случая, предусмотренного в п.