Договор с фиксированной ценой образец

>>> Опубликовано: - 10.09.2017 - 1422 Просмотров

Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки.

Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению следующей продукции: ______________________ - и передать результат Заказчику; Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору, являющемся неотъемлемой его частью. Для изготовления продукции, указанной в п. Настоящего договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы.

Бесплатные юридические консультации

Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим договором. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения сырья и материалов, используемых для изготовления продукции, указанной в п. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. Настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. Настоящего договора, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить договор по цене, указанной в п.

Типовой договор поставки

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

лист согласования проектной документации образец

При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены работы с учетом выполненной ее части. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, составляет ______ (_________) рублей. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. Настоящего договора, в течение ___ (_____) дней с момента подписания сторонами настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Приемка изготовленной продукции производится в течение ___ дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке. Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ___________________.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _________ после их обнаружения. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию (_______ месяцев).

бланки заказов ив роше 2017

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны настоящего договора поровну.

При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст. И 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Почему так случилось

Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. Гражданского кодекса Российской Федерации). Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям ___________. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение _________ с момента ____________. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему договору.

предметом договора безвозмездного пользования могут быть вещи

За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ___% от суммы платежа за каждый день просрочки. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

форма заявления на регистрацию автомобиля в гибдд 2017 образец скачать

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до "___"___________ ____ г. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

К настоящему договору прилагается соглашение, определяющее объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции. Стоимость продукции по настоящему Договору.

Почему так случилось

Б) самовывозом Заказчика - указать, что доставка осуществляется силами и средствами Заказчика (грузополучателя). В зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе могут быть указаны дополнительные условия поставки, в том числе требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции, и соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.

договор на возмещение коммунальных услуг. образец

Поставка продукции производится в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему Договору) и разнарядкой (Приложение _____ к настоящему Договору). Поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и т. Обязательства Сторон уточняются и корректируются в зависимости от вида поставляемой продукции. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. В письменной форме известить Заказчика (грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке не позднее чем за _____ дней до _______.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

Договор поставки продукции

Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами (Приложение _________ к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора. В течение _________ дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее _________ дней до наступления периода поставки направить Поставщику отгрузочную разнарядку.

Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право на досрочную поставку продукции.

Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. Порядок приемки продукции уточняется и корректируется в зависимости от вида поставляемой продукции.

Порядок приемки продукции Заказчиком по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами (или их представителями) акта сдачи-приемки.

Некачественная (некомплектная) продукция считается непоставленной. При нарушении сроков поставки продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере ______% стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но не более ______% указанной стоимости. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере ______% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ______% указанной суммы. Поставщик несет ответственность за качество, комплектацию и количество поставляемой продукции, а также за недопоставку продукции.

Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.

Чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

Образец (Примерный) Договор подряда с использованием материалов подрядчика (с фиксированной ценой 100 предоплатой)

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. Настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за ________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. Настоящий Договор вступает в действие с _______ и действует до _________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору). В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.

Спецификация на поставку продукции на _________ листах. Протокол согласования договорной цены на _________ листах. Другие условия по усмотрению Сторон ________________. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к поиску. Чтобы продолжить поиск, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Яндекс не сможет запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на. Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго. Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску.

Типовой договор поставки

В этом случае рекомендуем вам отключить их. Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит.